Типовой договор №15/16

г. Москва «___»__________ 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТ-СТРОЙ», в лице генерального директора Арзуманова С.Л. с одной стороны, именуемый в дальнейшем Исполнитель и _______________________________________ с другой стороны, именуемый в дальнейшем Заказчик ,подписали настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

  • 1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель за оплату принимает на себя обязательства по организации доставки и монтажа рольставен.
  • 1.2_______________________________________________________

2. Обязанности Сторон

Для выполнения настоящего договора Исполнитель обязуется:

  • 2.1 Осуществить обмер проемов, указанных Заказчиком.
  • 2.2 Выполнить подготовку проемов для монтажарольставен.
  • 2.3 Поставить на объект, осуществить монтаж и пусконаладочные работы оборудования в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать Заказчику по акту приема выполненных работ.

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

  • 2.4 Оплатить и принять произведенные Исполнителем работы в сроки, оговоренные настоящим договором.
  • 2.5 Произвести оплату выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном в настоящем договоре.
  • 2.6 Обеспечить персоналу Исполнителя свободный доступ в помещение объекта для проведения работ.
  • 2.7 Заказчик обязанподвести питающее напряжение 220 В к месту монтажа.
  • 2.8 Заказчик обязан присутствовать при проведении монтажных работ или его уполномоченный представитель с правом подписи акта приемки-сдачи работ.

3. Цена договора

  • 3.1 Стоимость изделия с монтажом: ___________________, __ рублей (___________________ руб.________ копеек), включая НДС 18% -_________ руб. (________________________ руб. ______ копеек).

4. Методы расчетов

  • 4.1 Заказчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость изделия и дополнительных услуг в сроки:
    • а) после заключения настоящего договора: ___________________________________________________________
    • б) после подписания акта приемки сдачи работ: _______________________________________________________

5. Сроки

  • 5.1 Датой вступления настоящего договора в силу и началом отсчета цикла работ по настоящему договору считается момент поступления средств на счет Исполнителя, дата окончания действия договора – исполнение сторонами своих обязательств.
  • 5.2 Исполнитель в течение 15 рабочих дней с момента фактического поступления денежных средств изготавливает и устанавливает рольставнина объекте.

6. Особые условия

  • 6.1 До момента получения Исполнителем полной стоимости за оборудование и монтаж, право собственности на смонтированное оборудование остается у Исполнителя.
  • 6.2 Оборудование считается собственностью Заказчика только после оплаты полной стоимости проведенных работ.
  • 6.3 В случае не мотивированного уклонения Заказчика от принятия результата работ и не подписания Акта приемки работ в течение 10-ти календарных дней после монтажа и пусконаладочных работ, результаты работ Исполнителя считаются принятыми.
  • 6.4 В случае возникновения неисправностей оборудования в гарантийном периоде Исполнитель обязуется произвести экспертизу в течение 4-х банковских дней и устранить неполадки в течение двух недель со дня проведения экспертизы.
  • 6.5 Надзор за работами по настоящему договору осуществляется Заказчиком.
  • 6.6 При нарушении сроков выполнения работ по вине Исполнителя, последний выплачивает Заказчику за каждый просроченный день пеню в размере 0,1% от общей суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от общей суммы.
  • 6.7 При просрочке Заказчиком платежей, последний выплачивает пеню Исполнителю за время просрочки в размере 0,1% от общей суммы за каждый день просрочки, а при просрочке свыше 10 дней Исполнитель имеет право приостановить работы, не неся при этом никакой ответственности.
  • 6.8 Исполнение договора завершается подписанием акта о приемке работ.
  • 6.9 Исполнитель не демонтирует старые конструкции, а в случае демонтажа эти работы оплачиваются отдельно без гарантии сохранности старых конструкций.
  • 6.10 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
  • 6.11 Настоящий Договор действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.
  • 6.12 Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним,будутрешатьсясторонами путемпереговоров. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
  • 6.13 Любые измененияи дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме иподписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
  • 6.14 Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7. Гарантийные обязательства

  • 7.1 Исполнитель гарантирует работу механизмов в течение 12 месяцев со дня подписания акта приемки-сдачи работ.
  • 7.2 В течение всего периода гарантийного ремонта при возникновении неполадок в работе механизмов изделий, Исполнитель осуществляет их ремонт безвозмездно.
  • 7.3 Гарантия теряет силу при:
    • а) механических повреждениях по вине Заказчика;
    • б) проведении ремонтных работ без ведома Исполнителя лицами, на то не уполномоченными;
    • в) при неправильной эксплуатации и прочих повреждениях;
    • г) истечении срока в 12 месяцев со дня подписания акта приемки-сдачи работ;
    • д) при выполнении монтажа изделия самим Заказчиком;
    • е) при отсутствии оригиналов настоящего договора, акта приемки-сдачи работ или паспорта изделия.
  • 7.4 Если гарантия теряет силу, то ремонт изделий осуществляется Исполнителем на платной основе.

8. Форс-мажор

  • 8.1 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например: наводнения, пожара, землетрясения, военных конфликтов, террористических актов, гражданских забастовок, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства, или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, иных обстоятельствах вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно смещаются на время действия этих обстоятельств.
  • 8.2 Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и об окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по данному договору.

9. Реквизиты Сторон

Исполнитель: Заказчик:
ООО «СТ-СТРОЙ»
111625, г. Москва,
ул. Татьяны Макаровой, д.3
ИНН 7720819043
Р/с40702810738000001598 в
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОГРН 1147746778640
 

Скачать файл в формате .docx (размер 22 Кб)

*Бесплатный вызов замерщика осуществляется в пределах МКАДа

Рольставни от производителя

  • Алюминиевые роллеты

    Современные стальные рольставни – перспективная продукция, востребованная в обычных домах, офисах и на охраняемых объектах.

  • Стальные роллеты

    Вы сможете закрыть и обезопасить любые стеклянные пространства, любые формы окон, проемы, ворота и складские секции.

  • Рольставни на окна

    Для защиты дачи, дома и квартиры мы рекомендуем установить рольставни на окна - надежный профиль и богатый выбор цветов.

  • Автоматические рольставни

    В конструкции рольставней используется специальный механизм, который обеспечивает легкость в управлении системой.

Заказать звонок

Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных.

Вызвать замерщика

Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных.

Заказать

Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных.